一、单项选择题（共 20 道试题，共 40 分。）
1. 合同法律关系客体的种类分为财、行为、物和智力成果，专利权应归属于（ ）
A. 财
B. 行为
C. 物
D. 智力成果
正确答案：D 满分：2 得分：2
2. 下列关于保证人和保证合同说法有误的一项是（ ）
A. 应以书面形式订立保证合同
B. 保证人必须是法人
C. 保证人必须是具有代为清偿债务能力的人
D. 国家机关不得作为保证人
正确答案：B 满分：2 得分：2
3. 签定定金合同时，定金数额最高不得超过主合同标的额的（ ）
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
正确答案：B 满分：2 得分：2
4. 下列关于要约与承诺说法正确的是（ ）
A. 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人
B. 要约是不可以撤销的
C. 承诺的内容可以与要约的内容不一致
D. 承诺延误，即承诺迟到，是指受要约人超过承诺期限而发出的承诺
正确答案：A 满分：2 得分：2
5. 合同当事人一方行使撤销权时，应当在其知道或者应当知道撤销事由的（ ）年内行使。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
正确答案：A 满分：2 得分：2
6. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（ ）
A. 1/2
B. 1/3
C. 2/3
D. 3/4
正确答案：C 满分：2 得分：2
7. 招标准备阶段的工作要由（ ）完成。
A. 招标人
B. 投保人
C. 建设行政主管部门
D. 以上都不是
正确答案：A 满分：2 得分：2
8. 债权人转让权利的，应当通知（ ）
A. 担保人
B. 公证人
C. 债务人
D. 法人
正确答案：C 满分：2 得分：2
9. 施工招标需对投标单位履约情况进行预审，其目的是（ ）
A. 审查投标单位承接施工工作范围是否符合招标工程要求
B. 审查投标单位是否有毁约被驱逐的历史
C. 审查投标单位的流动资金状况
D. 审查投标单位是否达到项目要求的标准
正确答案：B 满分：2 得分：2
10. 建设工程委托监理合同中的受托人是（ ）
A. 建设单位
B. 专业监理工程师
C. 监理单位
D. 政府主管部门
正确答案：C 满分：2 得分：2
11. 建设工程委托监理合同的标的指的是（ ）
A. 建设工程监理正常的工作
B. 建设工程监理附加的工作
C. 建设工程监理额外的工作
D. 建设工程监理延误的工作
正确答案：A 满分：2 得分：2
12. 当监理合同甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，下列做法正确的一项是（ ）
A. 立即终止监理合同
B. 向乙方发出指明其未履行义务的通知
C. 向乙方发出索赔的通知
D. 向法院起诉，并索赔
正确答案：B 满分：2 得分：2
13. 因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（ ）承担。
A. 发包人
B. 承包人
C. 发包人和承包人
D. 不能确定
正确答案：A 满分：2 得分：2
14. 监理单位在甲方与第三方签定承包合同时可行使的权利不包括（ ）
A. 工程建设有关事项和工程设计的建议权
B. 对实施项目的质量．工期和费用的监督控制权
C. 工程建设有关协作单位组织协调的主持权
D. 对其他合同承包单位的选定权
正确答案：D 满分：2 得分：2
15. 下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（ ）
A. 赔偿损失
B. 支付违约金
C. 顺延工期
D. 继续履行
正确答案：C 满分：2 得分：2
16. 工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中政府方面质量控制的特点是（ ）
A. 外部的、横向的控制
B. 内部的、横向的控制
C. 外部的、纵向的控制
D. 内部的、自身的控制
正确答案：C 满分：2 得分：2
17. 下工程项目本身的特点不包括（ ）
A. 单向性
B. 高投入性
C. 一次性和寿命长期性
D. 无风险性
正确答案：D 满分：2 得分：2
18. 我国等效采用ISO9000系列标准的时间是（ ）
A. 1987年3月
B. 1979年3月
C. 1988年底
D. 1992年10月
正确答案：C 满分：2 得分：2
19. 确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动指的是（ ）
A. 质量保证
B. 质量策划
C. 质量控制
D. 质量改进
正确答案：B 满分：2 得分：2
20. 在工程建设中，影响工程质量的诸多因素中，最重要的是（ ）
A. 人
B. 材料
C. 机械
D. 方法
正确答案：A 满分：2 得分：2
二、多项选择题（共 10 道试题，共 30 分。）
1. 法人应具备的条件有（ ）
A. 依法成立
B. 有必要的财产和经费
C. 有自己的名称、组织机构和场所
D. 能够独立承担民事责任
E. 必须是独立的自然人
正确答案：ABCD 满分：3 得分：3
2. 《担保法》规定，不可以抵押的财产有（ ）。
A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B. 国有土地所有权
C. 抵押人所有房屋
D. 汇票、债券等所有证券
E. 学校、医院等公益设施
正确答案：BDE 满分：3 得分：3
3. 要约人发出要约后，要约不得撤销的情形有（ ）。
A. 要约人确定了承诺期限
B. 要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
C. 要约人以某种形式明示要约不可撤销
D. 要约人收到要约通知，但未做出承诺
E. 要约人收到要约通知，承诺通知尚未发出
正确答案：AC 满分：3 得分：0
4. 合同的权利义务终止的情形有（ ）
A. 债务已经按照约定履行
B. 合同解除
C. 债务相互抵消
D. 债权人免除债务
E. 债务人依法将标的物提存
正确答案：ABCDE 满分：3 得分：3
5. 招标准备阶段的主要工作有( )
A. 工程报建
B. 选择招标方式
C. 申请招标
D. 编制招标文件
E. 开标
正确答案：ABCD 满分：3 得分：3
6. 评标工作的程序包括（ ）
A. 初评
B. 详评
C. 撰写评标报告
D. 定标
E. 中标
正确答案：BCDE 满分：3 得分：0
7. 施工合同价款约定的方式主要有（ ）
A. 固定价格合同
B. 酬金加奖励合同
C. 成本加酬金合同
D. 可调整价格合同
E. 固定价格加酬金合同
正确答案：ACD 满分：3 得分：0
8. 组成建设工程施工合同的文件包括（ ）
A. 施工合同协议书
B. 中标通知书
C. 工程报价单或预算书
D. 工程量清单
E. 图纸
正确答案：ABCDE 满分：3 得分：1.5
9. 工程质量的控制按照实施者的不同可以分为（ ）
A. 业主方面的控制
B. 政府方面的控制
C. 监理方面的控制
D. 设计方面的控制
E. 承建商方面的控制
正确答案：ABE 满分：3 得分：0
10. ISO9000族质量体系中所谓的产品分为硬件、软件、流程材料、服务或它们的组合，下列属于硬件的有（ ）
A. 建筑物
B. 计算软件
C. 图纸
D. 机床
E. 设计说明书
正确答案：AD 满分：3 得分：3
三、判断题（共 10 道试题，共 20 分。）
1. 合同法律关系是只有合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的权利和义务关系。（ ）
A. 错误
B. 正确
正确答案：B 满分：2 得分：2
2. 合同的内容是指由合同当事人确定的合同条款。（ ）
A. 错误
B. 正确
正确答案：B 满分：2 得分：2
3. 依法成立的合同，自成立时生效。（ ）
A. 错误
B. 正确
正确答案：B 满分：2 得分：2
4. 当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为为变更。（ ）
A. 错误
B. 正确
正确答案：B 满分：2 得分：2
5. 部分使用国有资金投资的项目可以不进行招投标。（ ）
A. 错误
B. 正确
正确答案：A 满分：2 得分：2
6. 建设工程委托监理合同的双方是政府主管机构和监理单位。（ ）
A. 错误
B. 正确
正确答案：A 满分：2 得分：2
7. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作应由承包方负责。（ ）
A. 错误
B. 正确
正确答案：A 满分：2 得分：2
8. 对合理要求的索赔，工程师应跟业主商议确定后，方可进行赔付。（ ）
A. 错误
B. 正确
正确答案：A 满分：2 得分：2
9. 对于建筑工程来讲，没有质量就没有投资效益，就没有工程进度。（ ）
A. 错误
B. 正确
正确答案：B 满分：2 得分：2
10. 人是直接参与工程建设的决策者、组织者、指挥者和操作者。（ ）
A. 错误
B. 正确
正确答案：B 满分：2 得分：2
四、案例分析题（共 1 道试题，共 10 分。）
1.
背景材料：
对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
问题：
1．定金与预付款有什么区别？
2．监理工程师对两次索赔申请应如何处理？
答：
1．定金与预付款有什么区别？
定金是当事人为了保证合同的履行，依法或依当事人的约定，由当事人一方在合同订立的前后，按照合同标的额的一定比例，预先给付对方当事人的金钱。定金是一种债的担保形式，其担保作用是通过定金罚则来实现的。由于它包含了对不履行合同的制裁作用，因而就违约定金来说是一种违约责任形式。
当事人可以依照《担保法》的规定，约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。但适用定金应针对根本违约的情况。如果一方只有轻微违约就适用定金罚则，比如迟延几天交货，则有悖于公平和诚信原则。
对于定金与违约金能否并用，如果当事人既约定了违约金，又约定了定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，两者不能并用，只能选择其一。如果违约金不足以弥补损失的，可以要求增加；定金不足以弥补损失的，可以要求赔偿损失。
定金与预付款不同。1．定金是一种债的担保方式，是为保障债的履行而设定的；预付款是当事人将合同总价款的一部分预先支付给对方当事人，其交付是债的履行行为，具有对对方当事人履行合同的资助作用。2．定金的数额有法定的最高比例限制，即不得超过合同标的额的20%；而预付款的数额，全由当事人自主约定，于合同标的额没有法定比例限制。3．定金罚则是违约责任的一种，具有对违约的制裁性质。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。预付款则不能作为制裁性质的给付，如没有履行合同，可以要求不履行合同约定的当事人支付违约金或赔偿损失，而对于预付款应当退还给支付该款项的当事人。
2．监理工程师对两次索赔申请应如何处理？
两次索赔处理：
（1）对第一次索赔。
①判定第一次索赔成立。
因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提出了索赔申请。
②监理工程师根据监理记录落实延误的天数。
③监理工程师签发工期变更指令。
（2）对第二次索赔。
①判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。
②监理工程师应在收到索赔申请后14d内作出答复，表示索赔不成立。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
相关文章：
甘肃电大2021年春季《土木工程询价与估价》新计划1满04-30
甘肃电大2021年春季《导游业务》任务204-30
甘肃电大2021年春季《在线学习理论与实践》第一次形成04-30
甘肃电大2021年春季《幼儿园语言教育专题》形考104-30
甘肃电大2021年春季《C++语言程序设计（专）》形成性考核04-30
甘肃电大2021年春季《c++语言程序设计（本）》形考任务三04-30
甘肃电大2021年春季《c++语言程序设计（本）》形考任务二04-30
甘肃电大2021年春季《中外教育简史》第一次形成性考核04-30