第一次
一、单项选择题（共 40 道试题，共 40 分。）
1. 落实投资控制．质量控制．进度控制的部门和人员，确定控制部门和人员的任务．工作和管理职能分工，制定目标控制的工作流程等工作属于目标控制综合措施中（ A ）的范畴。
A. 组织措施 B. 技术措施 C. 经济措施 D. 合同措施
2. 一名上级管理人员所直接管理的下级人数是指（ B ）
A. 管理层次B. 管理跨度 C. 管理部门 D. 管理职责
3. 制定可行行研究报告评审制度、工程框算审核制度、技术咨询制度的监理工作阶段是（ A ）
A. 项目立项阶段 B. 设计阶段 C. 施工招标阶段 D. 施工阶段
4. 甲级监理企业的负责人和技术负责人应当具有（ C ）年的从事工程建设工作的经历。
A. 8 B. 10 C. 15 D. 20
5. 监理工程师在处理索赔问题时，做法不当的一项（ D ）
A. 在承包商提出索赔意向通知后，监理工程师有权检查承包商的当时记录
B. 对承包商的索赔报告进行审查分析，有权反驳承包商不合理的索赔要求
C. 在监理工程师与承包商索赔问题达不成一致时，工程师可以单方面作出处理决定
D. 对合理的索赔要求，工程师必须和业主商议后才可纳入工程进度支付款
6. 直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（ A ）
A. 只有一个顶头上司的一元化领导B. 有多个顶头上司的多元化领导
C. 只有一个顶头上司的多元化领导D. 有多个顶头上司的一元化领导
7. 项目监理实施细则是根据监理规划，由（ C ）主持，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作编写的。
A. 承建商 B. 项目总监理工程师C. 专业监理工程师 D. 监理员
8. 总监理工程师代表应具有（ B ）年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
9. 根据"项目业主责任制"的原则，在项目建设过程中，处于主要负责者地位的是（ C ）
A. 施工单位 B. 总承包单位C. 项目业主 D. 监理单位
10. 对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是（ A ）
A. 设计依据B. 设计标准C. 设备和结构选型 D. 功能和使用价值
11. 合同法关系是由（ C ）法律规范调整的当事人在民事流转过程中所形成的权利义务关系。
A. 行政B. 劳动C. 合同D. 刑事
12. 实施建设工程监理的三个基本条件是（ A ）
A. 法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制B. 服务性、公正性、独立性
C. 需求机制、科学决策机制、竞争机制 D. 施工单位、总承包单位、监理单位
13. 监理工程师与监理员的主要不同点在于（ ）
A. 从事的工作内容不同 B. 监理工程师有岗位签字权
C. 要求的具有的学历高低不同 D. 从事工程建设项目年限不同
14. 关于质量体系描述不准确的一项是（ B ）
A.质量体系包括组织机构、程序、过程和资源四个部分 B.资源是质量体系的人事保证
C. 程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件
D. 过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动
15. 监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（ B ）以上学历。
A. 中专 B. 大专C. 本科D. 研究生
16. 下列各项关于招标人招标能力要求说法有误的是（ B ）
A. 是法人或依法成立的其他组织B. 招标能力不够，也不得委托中介机构代理招标
C. 有组织编制招投标文件的能力D. 有审查招标单位资质的能力
17. 招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（ A ）
A. 工程报建、选择招标方式、申请招标、编制招标有关文件
B. 选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件
C. 工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件
D. 工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标
18. 监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（ B ）主持编写的。
A. 承建商B. 项目总监理工程师 C. 专业监理工程师D. 监理员
19. GB/T19000（ A ）ISO9000系列标准。
A. 等同B. 相当C. 代替D. 相等
20. 《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是（ A ）
A. 国有土地使用权
B. 学校．幼儿园．医院等以公益为目的的事业单位．社会团体的教育设施
C. 依法被查封．扣押．监管的财产
D. 所有权．使用权不明或有争议的财产
21. 监理工程师的工作不属于现场监督检查的内容的一项是（ C ）
A. 工序活动条件的跟踪监督、检查及控制
B. 工序产品的检查、工序交接及隐蔽工程检查
C. 监理工程师对施工方案进行审查 D. 复工前的检查
22. 影响工程项目质量的环境因素较多，有现场自然条件、质量管理环境、施工作业环境等，其中施工照明、交通运输状况属于（ C ）的范畴
A. 现场自然条件 B. 质量管理环境C. 施工作业环境D. 三者都不是
23. 报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（ C ）
A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 5年
24. 关于合同履行说法有误的一项是（ C ）
A. 当事人应当按照约定全面履行自己义务 B. 当事人应当遵循诚实信用原则
C. 当事人可以擅自变更合同 D. 合同履行是指当事人依据合同规定享有权利承担义务
25. 下列订立合同有效的是（ A ）
A. 法人权限内订立的合同 B. 无代理权行为人订立的合同
C. 超越代理权代理人订立的合同 D. 代理权终止后代理人订立的合同
26. 如果不具有（ C ），那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调解业主与承建商之间的权益纠纷。
A. 科学性B. 服务性C. 独立性D. 委托性
27. 建设项目静态投资考虑的因素是（ D ）。
A. 价格上涨风险引起的投资增加B. 因时间迁移而产生的复利息支出
C. 因时间迁移而产生的单利息支出D. 因工程量误差而可能引起的投资增加
28. 监理单位在（ A ）文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员名单，并对他们的基本情况和资质进行介绍。
A. 监理大纲B. 监理合同C. 监理规划D. 监理实施细则
29. 建设工程监理的中心任务是（ D ）
A. 项目立项 B. 项目设计 C. 施工招标D. 目标控制
30. 施工项目竣工验收的程序中（ D ）。
A. 承包人提交竣工验收报告，由工程师组织验收
B. 承包人可不同时提交工程质量保修书
C. 发包人未组织验收时，承包人不得提出要求
D. 工程竣工验收通过时，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期
31. 关于合同终止说法有误的一项是（ D ）
A. 债务已经按照约定履行，合同即终止 B. 合同解除，合同的权利义务终止
C. 债务相互抵消，合同的权利义务终止 D. 债务人免除债务，合同即终止
32. 业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是（ C ）
A. 监理规划 B. 监理合同 C. 监理大纲 D. 监理实施细则
33. 关于当事人解除合同说法有误的一项是( A )
A. 不能实现合同的当事人可以解除合同
B. 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方可以解除合同
C. 当事人一方延迟履行债务 ，另一方可以解除合同
D. 当事人一方有违约行为致使不能实现合同，另一方可以解除合同
34. 工程质量等级评定主要由（ A ）来实施，并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织确认。
A. 承包方 B. 业主C. 建设行政主管单位 D. 监理方
35. 建设工程监理单位的服务对象是（ B ）。
A. 项目法人和承建商B. 项目法人C. 承建商D. 政府管理部门
36. 工程项目施工层次结构中，工序施工、分项工程、分部工程的施工先后顺序的逻辑关系说法不正确的一项是（ D ）
A.工序施工质量控制是最基本的质量控制B.工序施工质量决定了有关分项工程的质量
C.分项工程的质量决定了分部工程的质量D. 分部工程的质量决定了分项工程的质量
37. 保证是指（ B ）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为
A. 保证人和债务人 B. 保证人和债权人C. 债务人和债权人D. 保证人和公证人
38. 施工阶段质量控制的依据分为两大类：质量管理与控制共同性的依据和质量检验与控制的专门技术法规性依据，下列各项中属于质量检验与控制的专门技术法规性依据的一项是（B ）
A. 工程承包合同文件 B. 工程项目质量检验评定标准
C. 设计文件D. 国家及政府有关部门颁布的质量管理方面的法律
39. 监理工程师控制质量的目的是（ A ）。
A. 维护业主的建设意图，保证投资的经济效益B. 维护社会公共利益
C. 保证技术法规和标准的贯彻执行D. 体现政府对工程项目的管理职能
40. 下列那种措施不是发包人承担违约责任的方式（ C ）
A. 赔偿损失B. 支付违约金C. 采取补救措施D. 继续履行
二、多项选择题（共 30 道试题，共 60 分。）
1. 组成建设工程施工合同的文件包括（ ABCDE ）
A. 施工合同协议书B. 中标通知书C. 工程报价单或预算书D. 工程量清单E. 图纸
2. 通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（ BCDE）
A. 质量监督 B. 质量控制C. 质量保证D. 质量改进E. 质量策划
3. 在（ABE ）等项目的施工中，均应设置质量控制点。
A. 关键工序和环节B. 质量不稳定的工序C. 重要昂贵材料的施工部位
D. 加快施工进度的部位E. 施工难度大或施工条件困难的工序或环节
4. 工程师审查索赔成立的条件有（ AB ）。
A. 与合同对照，事件已造成承包商施工成本的额外支出，或直接工期损失
B. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任
C. 承包商可以不提交索赔意向通知
D. 承包商可直接提交索赔报告书
5. 控制的基本环节工作包括（BCD ）。
A. 规划、计划 B. 投入、转换 C. 反馈、对比 D. 纠正E. 检查、总结
6. 合同法律关系的构成要素是（ ABE ）。
A. 主体 B. 客体 C. 法律责任 D. 法律效力E. 内容
7. 监理工程师"良好的品德"这一素质的要求包括（ BDE ）。
A. 不损害他人名誉 B. 有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道
C. 不泄露保密的事项 D. 能够听取不同方面的意见E. 热爱本职工作
8. 材料选择和使用不当均会严重影响工程质量或造成质量事故，为此，必须针对工程特点，根据材料的（ ADEF ）等方面综合考虑、慎重地选择和使用材料。
A. 性能B. 品种C. 质量检验数据D. 质量标准E. 适用范围F. 对施工要求
9. 监理工程师进行机械设备的质量检测的主要方面包括（ ABC ）
A. 机械设备的选型 B. 机械设备的主要性能参数 C. 机械设备的使用操作
D. 机械设备的数量 E. 机械设备的颜色
10. 《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效（ BC ）。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C. 以合法形式掩盖非法目的 D. 违反法律、行政法规的
11. 建设工程委托监理合同的标的主要包括（ ABC ）
A. 正常的工作B. 附加的工作C. 额外的工作D. 延误的工作E. 累积的工作
12. 属于监理工程师在施工阶段的事后质量控制任务的有（BCD）。
A. 图纸会审及技术交底B. 竣工质量检验C. 工程质量评定
D. 工程质量文件审核与建档 E. 分部、分项工程质量评定
13. 造成工期延误的原因可能有（ ABCDE ）
A. 发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B. 设计变更和工程量增加
C. 不可抗力D. 发包人未按约定支付工程款 E. 非承包方原因停水停电
14. 通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（BCDE ）。
A. 质量监督B. 质量控制C. 质量保证D. 质量改进E. 质量策划
15. 在工程建设中，影响工程质量的主要因素有（ ABCD ）。
A. 人 B. 材料 C. 方法D. 机械 E. 环境
16. 在工程项目设计阶段，监理工程师对专业设计方案审核的重点包括（BCDE ）。
A. 设计规模 B. 设计标准 C. 建筑造型D. 设计参数 E. 功能和使用价值
17. 我国《担保法》规定的担保方式有（ ABCDE ）
A. 保证 B. 抵押 C. 质押 D. 留置 E. 定金
18. 在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（ CDE ）。
A. 委托方的全权代表 B. 业主与承建商合同纠纷的仲裁人
C. 公正地维护业主合法权益的一方 D. 竭诚为业主提供技术服务的一方
E. 公正地维护社会公众利益的一方
19. 必须实行监理的建设工程包括（ ABDE ）。
A. 大中型公用事业工程 B. 国家重点建设工程 C. 国债建设工程
D.成片开发建设的住宅小区工程 E.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
20. 招标准备阶段的主要工作有( ABCD )
A. 工程报建 B. 选择招标方式 C. 申请招标D. 编制招标文件E. 开标
21. 监理规划中的"工程项目概况"包括（ACDE）等内容。
A. 工程项目名称B. 工程项目主管部门 C. 工程项目地点
D. 主要结构类型 E. 工程项目设计单位及施工单位名称
22. 根据材料的保证资料和信息的具体情况，质量检验程度分为（ BCD）。
A. 详检 B. 抽检 C. 免检 D. 全部检验 E. 漏检
23. 监理组织结构中一般有（ ABCDE ）等几个层次。
A. 决策层B. 经营管理层C. 协调层和执行层D. 实施层E. 操作层
24. 关于委托监理合同所涉及双方义务说法有误的一项是（ BE ）
A. 甲方应负责工程建设的所有外部关系的协调工作
B. 乙方应为开展监理工作提供外部条件
C. 甲方为乙方顺利履行合同义务做好协调工作
D. 乙方不得泄露设计、承包单位提供并申明的秘密
E. 甲方未经乙方同意，不得泄露与监理工程有关的资料
25. 必须实行监理的建设工程包括（ABDE ）。
A. 大中型公用事业工程 B. 国家重点建设工程C. 国债建设工程
D. 成片开发建设的住宅小区工程
E. 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
26. 工程项目三大目标间的对立关系表现在（ABC ）。
A. 提高质量标准就增加投资B. 提高质量标准就延长工期
C. 缩短工期就增加投资D. 提高质量工程不返工，相当于缩短工期
E. 缩短工期，项目提前动用，增加经济效益
27. 监理工程师在质量控制中应遵循的原则有（ ABCDE ）
A. 坚持质量第一的原则B. 坚持以人为控制核心C. 坚持以预防为主
D. 坚持质量标准 E. 贯彻科学、公正、守法的职业规范
28. 组织构成因素包括（BCDE ）。
A. 合理的组织联系 B. 合理的管理跨度 C. 合理的管理层次
D. 合理确定职能 E. 合理划分部门
29. 工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（ ABCDE ）
A. 监理人员素质B. 专业配套能力C. 监理设施和管理水平D. 监理业绩E. 注册资本
30. 《合同法》规定，当事人承担违约责任的方式有（ CD ）。
A. 返还财产B. 解除合同C. 继续履行合同D. 赔偿损失
第二次
单项选择题（共 40 道试题，共 40 分。）
1. 《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（ ）的行为。
见课本Ｐ50
A. 解除合同 B. 变更合同 C. 转让合同 D. 中止履行合同义务
2. 当初步设计有详细设备清单时，可按（ ）编制设备安装单位工程概算。
A. 概算指标法B. 扩大单价法C. 预算单价法D. 设备费百分比法
3. （ ）是实现建设监理三大控制的重点，是建设项目的核心，是决定工程成败的关键
见课本Ｐ81
A. 工程建设质量控制 B. 工程建设投资控制
C. 工程建设进度控制 D. 工程建设合同控制
4. 以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主提出费用补偿要求的索赔计算方法是指（ ）。
见课本Ｐ157
A. 实际费用法 B. 总费用法C. 修正的总费用法 D. 修正的实际费用法
5. 下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（ ）。见课本Ｐ126
A. 建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用
B. 生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和
C. 建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费
D. 建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种
6. GB/T19000（ ）ISO9000系列标准。
A. 等同B. 相当C. 代替D. 相等
7. 工程施工索赔是（ ）。
A. 施工合同发包人与承包人之间的双向索赔权利
B. 施工索赔仅指承包人向发包人提出索赔要求
C. 一方违约时，虽然未给对方造成损失的，守约方也有权提出索赔
D. 施工索赔时，承包人不得提出利润索赔
8. 《担保法》规定，下列财产不可以作为抵押的是（ ）见课本Ｐ44
A. 抵押人所有的房屋．交通运输工具
B. 抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山．荒丘．荒滩等荒地的使用权
C. 国有土地的所有权
D. 抵押人依法有权处分的机器等财产
9. 在工程建设中起决定性作用的环节是（ ）。见课本Ｐ91
A. 设计质量控制 B. 施工质量控制
C. 监理质量控制D. 策划质量控
10. 施工机械设备的（ ）是选择机械设备的依据之一，要能满足施工求和保证质量。
A. 主要性能参数B. 产品生产厂家的资质和信誉
C. 产品质量D. 产品价格
11. 关于合同终止说法有误的一项是（ ） 见课本Ｐ52
A. 债务已经按照约定履行，合同即终止
B. 合同解除，合同的权利义务终止
C. 债务相互抵消，合同的权利义务终止
D. 债务人免除债务，合同即终止
12. 可行性研究的核心是（ ）。见课本Ｐ133
A. 市场需求 B. 技术方案C. 建设条件 D. 经济评价
13. 通过工程建设形成的工程项目的质量，应满足用户从事生产、生活所需的功能和使用价值，符合设计要求和（ ）。
A. 质量评定标准B. 合同规定的质量标准
C. 规范规定的标准D. 环境协调性要求
14. 对于工程计量支付有批准权和否决权的一方 ( )。见课本Ｐ150
A. 监理工程师 B. 项目业主 C. 施工单位 D. 设计单位
15. 编制按（ ）分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络计划进一步扩充而得。
A. 子项目B. 时间进度C. 投资构成D. 形象进度
16. 施工合同文本中所列工程师是指（ ）。
A. 业主委托监理合同中所指的总监理工程师
B. 施工企业的项目负责人--总工程师
C. 业主派驻工地的负责人，不属于工程师
D. 工程师包括总监理工程师指派的工程师代表
17. 影响工程质量的环境因素包括工程技术环境、工程管理环境和（ ）。
A. 工程地质、水文、气象B. 劳动环境C. 质量保证体系D. 工作面
18. 一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（ ）。见课本Ｐ132
A.设计阶段 B. 建设项目发包阶段C. 施工阶段 D. 项目竣工验收阶段
19. 可行性研究报告是（ ）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。见课本Ｐ133
A. 施工单位 B. 项目业主C. 监理单位 D. 设计单位
20. 下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（ ）。见课本Ｐ126
A. 建筑安装工程费属于静态投资
B. 设备工器具购置费属于动态投资
C. 建设期利息属于动态投资
D. 固定资产投资方向调节税属于动态投资
21. 根据FIDIC合同条件规定，一般工程计量的方法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、估价法，土坑或填筑路堤土方的计量方法一般采用（ ）。见课本Ｐ150
A. 均摊法 B. 凭据法 C. 断面法 D. 图纸法
22. 债务转移是指合同债务人与第三人之间达成协议，并经（ ）同意，将其义务全部或部分转移给第三人的法律行为。见课本Ｐ52
A. 担保人B. 公证人 C. 债权人D. 法人
23. 影响工程项目质量的环境因素较多，有现场自然条件、质量管理环境、施工作业环境等，其中施工照明、交通运输状况属于（ ）的范畴。见课本Ｐ90
A.现场自然条件 B.质量管理环境C.施工作业环境 D.三者都不是
24. 工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制．政府方面的质量控制．承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（ ）
见课本Ｐ82
A. 外部的、横向的控制 B. 内部的、横向的控制
C. 外部的、纵向的控制 D. A内部的、自身的控制
25. 依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（ ）。
A. 保证B. 质押C. 定金D. 留置
26. 在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。 见课本Ｐ58
A. 保管员负责赔偿损失 B. 发包人承担损失责任
C. 承包人负责赔偿损失 D. 发包人与承包人共同承担损失责任
27. 工程质量等级评定主要由（ ）来实施，并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织确认。见课本Ｐ105
A. 承包方 B. 业主C. 建设行政主管单位 D. 监理方
28. 下列与监理招标三个特点不符的一项是（ ）见课本Ｐ58
A. 招标宗旨是对监理单位能力的选择
B. 报价在选择中居于次要地位
C. 邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式
D. 选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好
29. 施工项目竣工验收的程序中（ ）。
A. 承包人提交竣工验收报告，由工程师组织验收
B. 承包人可不同时提交工程质量保修书
C. 发包人未组织验收时，承包人不得提出要求
D. 工程竣工验收通过时，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期
30. 基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人是指（ ）见课本Ｐ42
A. 自然人 B. 法人 C. 公民 D. 个体
31. 我国现行建筑安装工程费的项目组成是由直接费、间接费、利润和税金组成，下列各项费用属于直接费的是（ ）。见课本Ｐ128
A. 直接工程费 B. 企业管理费C. 规费 D. 工程排污费
32. 设备安装工程间接费取费基础，其中一种是（ ）。
A. 预算人工费+管理费
B. 预算人工费+预算机械使用费
C. 预算直接
D. 预算直接工程费
33. 在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容，技术经济指标一时尚不能明确具体予以，规定时，往往采用的合同形式是（ ）。见课本Ｐ144
A. 固定单价 B. 固定总价C. 成本加酬金 D. 可调价
34. 《合同法》规定，债权人行使撤消权的期限（ ）。
A. 一年B. 二年C. 五年D. 十年
35. 招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（ ）见课本Ｐ56
A. 工程报建、选择招标方式、申请招标、编制招标有关文件
B. 选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件
C. 工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件
D. 工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标
36. 项目质量评定质量管理方法主要划分为：分项工程．分部工程和建筑物单位工程三种，对于建筑工程，按照主要工种或者施工程序的先后顺序划分来进行质量管理的是（ ）。
见课本Ｐ105
A. 分项工程 B. 分部工程C. 建筑物单位工程 D. 以上三种都不是
37. 对工程项目质量形成的过程而言，（ ）阶段的质量控制是工程项目的决定环节。
A. 决策B. 设计C. 施工D. 竣工验收
38. 合同生效后，当事人发现合同对价款约定不明确的，应当采用（ ）确定价款。
A. 按照合同有关条款B. 协议补充
C. 按照交易习惯D. 按照订立合同时履行地的价格
39. 施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，图纸会审及技术交底属于（ ）阶段。见课本Ｐ92
A. 事前控制 B. 事中控制C. 事后控制 D. 以上都不是
40. 当事人承担违约责任的方式不包括（ ）
见课本Ｐ54
A. 继续履行合同 B. 采取补救措施 C. 赔偿损失D. 终止合同
多项选择题（共 15 道试题，共 45 分。）
1. 施工合同文件（ ）。
A. 包括施工合同协议书B. 包括中标通知书
C. 不包括招标书D. 不包括标准、规范
2. 《合同法》规定有下列哪些情形出现的合同属无效合同（ ）。见课本Ｐ45
A. 以欺诈、胁迫的手段订立的合同 B. 损害国家利益的合同
C. 以合法形式掩盖非法目的的合同 D. 损害社会公共利益的合同
E. 自愿达成的不平等合同
3. 对下列原因，承包商可提出费用索赔是（ ）。
见课本Ｐ157
A. 特殊气候条件 B. 工程变更C. 物价上涨
D. 非承包商原因引起的工程延期E. 工程延误
4. 建筑单位工程概算常用的编制方法有（ ）。见课本Ｐ138
A. 预算单价法 B. 扩大单价法 C. 概算指标法
D. 造价指标法 E. 类似工程预算法
5. 在FIDIC合同条件下，工程支付的条件除工程质量合格外，还有（ ）。
A. 支付符合合同条件B. 变更项目必须有监理工程师的变更通知
C. 支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额D. 已扣完工程保留金
E. 承包商的工作使监理工程师满意
6. 建设投资的组成包括（ ）。见课本Ｐ126
A. 设备器具购置费 B. 建筑安装工程费 C. 工程建设其他费
D. 预备费 E. 利税
7. 在工程建设中，影响工程质量的主要因素有（ ）。见课本Ｐ86
A. 人 B. 材料 C. 方法D. 机械 E. 环境
8. 建设工程委托监理合同的标的主要包括（ ）。见课本Ｐ61
A. 正常的工作B. 附加的工作C. 额外的工作D. 延误的工作
E. 累积的工作
9. 《合同法》规定，当事人承担违约责任的方式有（ ）。
A. 返还财产B. 解除合同C. 继续履行合同D. 赔偿损失
10. 施工全过程的质量控制包括（ ）。
A. 对投入的物质资源的质量控制B. 对原材料的质量检验
C. 工程质量评定及验收D. 隐蔽工程验收
E. 施工安装工艺过程的质量控制F. 对工程产出品的质量控制
11. 监理招标的特点有( )。见课本Ｐ58
A. 招标宗旨是对监理单位能力的选择
B. 报价在选择中居于次要地位
C. 监理单位的选择一般采用邀请招标
D. 邀请投标人越多越好
E. 监理招标鼓励价格竞争
12. 对下列原因，承包商可提出费用索赔是（ ）。
A. 特殊气候条件B. 业主未按时提供现场
C. 工人罢工D. 施工图纸拖期交付
E. 监理工程师指示中途停止施工
13. 于委托监理合同所涉及双方义务说法有误的一项是（ ）。见课本Ｐ62
A. 甲方应负责工程建设的所有外部关系的协调工作
B. 乙方应为开展监理工作提供外部条件
C. 甲方为乙方顺利履行合同义务做好协调工作
D. 乙方不得泄露设计、承包单位提供并申明的秘密
E. 甲方未经乙方同意，不得泄露与监理工程有关的资料
14. 建设安装工程的直接费的构成包括（ ）。见课本Ｐ126
A. 直接工程费 B. 措施费 C. 企业管理费
D. 办公费 E. 差旅交通费
15. 监理工程师在质量控制中应遵循的原则有（ ）。见课本Ｐ83
A. 坚持质量第一的原则B. 坚持以人为控制核心
C. 坚持以预防为主D. 坚持质量标准 E. 贯彻科学、公正、守法的职业规范
案例分析题（共 1 道试题，共 15 分。）
1. 对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
问题：
（1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？
（2）定金与预付款有什么区别？
答：（1）对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。（2）定金与预付款的区别：1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:①合同正常履行，定金返还；②合同不履行，双方都无过错，定金返还；③支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；④收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。
第三次
单项选择题（共 40 道试题，共 40 分。）
1. 为了有效地控制建设工程进度，必须对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。影响建设工程进度的因素有很多，其中（ ）的因素是最大干扰因素。
A. 资金B. 人为C. 技术D. 物资
2. 可行性研究报告是（ ）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。
见课本Ｐ133
A. 施工单位 B. 项目业主C. 监理单位 D. 设计单位
3. 与工程建设关系密切的单位计划系统不包括（ ）。见课本Ｐ171
A. 建设单位计划系统B. 设计单位计划系统
C. 监理单位计划系统 D. 政府部门计划系统
4. 下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（ ）。见课本Ｐ126
A. 建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用
B. 生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和
C. 建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费
D. 建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种
5. 可行性研究的前提条件是（ ）。 见课本Ｐ133
A. 市场需求调查和预测 B. 技术方案C. 建设条件 D. 经济评价
6. 以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主提出费用补偿要求的索赔计算方法是指（ ）。见课本Ｐ157
A.实际费用法 B.总费用法C. 修正的总费用法 D. 修正的实际费用法
7. 在建设项目投资全过程中，耗资量最多主要发生在施工阶段，约占总投资的（ ）以上。
见课本Ｐ146
A. 70% B. 60% C. 50% D. 80%
8. 我国现行建筑安装工程费的项目组成是由直接费、间接费、利润和税金组成，下列各项费用属于直接费的是（ ）。
见课本Ｐ128
A. 直接工程费 B. 企业管理费C. 规费 D. 工程排污费
9. 关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（ ）。见课本Ｐ170
A. 工程延误与工程延期是同一概念
B. 工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延
C. 工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分
D. 导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加．业主的干扰和阻碍等因素
10. 影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（ ）。见课本Ｐ170
A. 人为因素 B. 技术因素C. 设备与构配件因素
D. 水文地质与气象因素
11. 当初步设计有详细设备清单时，可按（ ）编制设备安装单位工程概算。
A. 概算指标法B. 扩大单价法C. 预算单价法D. 设备费百分比法
12. 关于双代号网络图绘制规则说法不正确的一项是（ ）。见课本Ｐ174
A. 网络图的节点应用圆圈表示B. 可以出现循环回路
C. 箭线严禁出现双向箭头和无箭头的连线D. 必须按已定的逻辑关系绘制
13. 在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P出现进度拖延，且拖延的时间超过其总时差，则（ ）。
A. 将使工程总工期延长B. 不会影响其后续工作的原计划安排
C. 不会影响其紧后工作的总时差D. 工作P不会变为关键工作
14. 监理工程师应随时整理进度资料，并做好工程记录，定期向（ ）提交工程进度报告。见课本Ｐ194
A. 监理单位 B. 施工单位C. 项目业主 D. 设计单位
15. 确定工程变更价款时，合同中没有类似和适用的价格，通常由（ ）。
A. 承包方提出变更价格，监理工程师批准执行
B. 监理工程师提出变更价格，业主批准执行
C. 业主提出变更价格，监理工程师批准执行
D. 承包商和监理工程师提出变更价格，业主批准执行
16. 在进行投资偏差分析时，进度偏差中拟完工程计划投资的表达式为（ ）。
A. 计划单价×拟完成工程量
B. 实际单价×拟完成工程量
C. 计划单价×已完成工程量
D. 实际单价×已完成工程量
17. 在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是（ ）。
A. 匀速进展横道图比较法
B. 非匀速进展横道图比较法
C. 前锋线比较法
D. S形曲线比较法
18. 下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（ ）。
见课本Ｐ126
A. 建筑安装工程费属于静态投资
B. 设备工器具购置费属于动态投资
C. 建设期利息属于动态投资
D. 固定资产投资方向调节税属于动态投资
19. 对于关键线路说法正确的一项是（ ）。见课本Ｐ182
A. 网络计划中的关键线路只有一条
B. 关键线路中不可能经过虚工作
C. 关键线路上的工作不必完全是关键工作
D. 单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零
20. 单价法编制施工图预算的工作主要有：a．套工料单价；b．计算工程量；c．做工料分析；d．复核；e．计算各项费用汇总造价；f．准备工作；g．编制说明．填写封面
其编制步骤是（ ）
见课本Ｐ141
A. f→b→a→d→c→e→g B. f→b→a→c→e→d→g
C. f→a→b→d→c→e→g D. f→d→a→b→c→e→g
21. 工程项目的施工进度控制的起始与终止时间是（ ）。见课本Ｐ192
A. 起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目保修期满
B. 起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目保修期满
C. 起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目竣工
D. 起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目竣工
22. 双代号网络图中的虚箭线表示( )。
A. 实工作B. 逻辑关系C. 自由时差D. 总时差
23. 工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（ ）。见课本Ｐ132
A. 设计阶段 B. 建设项目发包C. 施工阶段 D. 项目竣工验收阶段
24. 用投资累计曲线（S形曲线）来进行投资偏差分析的方法是( )。见课本Ｐ158
A. 横道图法 B. 曲线法C. 表格法 D. 折线法
25. 在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，调整施工进度计划可以采用的组织措施有（ ）。
A. 改进施工工艺和施工技术
B. 实施强有力的调度
C. 采用更先进的施工机械
D. 增加劳动力和施工机械的数量
26. 在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有3项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（ ）天。
A. 6B. 9C. 12D. 15
27. 在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示（ ）。
A. 工作的总时差B. 工作的持续时间
C. 工作的自由时差D. 工作间逻辑关系
28. 建设项目静态投资考虑的因素是（ ）。
A. 价格上涨风险引起的投资增加
B. 因时间迁移而产生的复利息支出
C. 因时间迁移而产生的单利息支出
D. 因工程量误差而可能引起的投资增加
29. 编制按（ ）分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络计划进一步扩充而得。
A. 子项目B. 时间进度C. 投资构成D. 形象进度
30. 可行性研究的核心是（ ）。见课本Ｐ133
A. 市场需求 B. 技术方案C. 建设条件 D. 经济评价
31. 在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容，技术经济指标一时尚不能明确具体予以，规定时，往往采用的合同形式是（ ）。见课本Ｐ144
A. 固定单价 B. 固定总价C. 成本加酬金 D. 可调价
32. 在工程网络计划中，当计算工期等于计划工期时，判别关键工作的条件是该工作（ ）。
A. 自由时差最小B. 与其紧后工作之间的时间间隔为零
C. 持续时间最长D. 最早开始时间等于最迟开始时间
33. 根据FIDIC合同条件规定，一般工程计量的方法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、估价法，混凝土构筑物的体积的计量方法一般采用（ ）。见课本Ｐ150
A. 均摊法 B. 凭据法 C. 断面法 D. 图纸法
34. 进度计划的表现形式主要有横道图和网络图两大类，下列各项对横道图和网络图描述不正确的一项是（ ）。 见课本Ｐ174
A. 横道图是指计划任务中各个子项目均以一条横道表示的进度图表
B. 工作的持续时间以时间坐标为尺度绘制的双代号网络图称作双代号标时网络图
C. 按照表示工作的符号不同，网络图分双代号和单代号两种
D. 单代号网络图是以节点或该节点的编号表示工作的网络图
35. 在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天，该工作有3项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（ ）。
A. 6B. 9C. 12D. 15
36. 下列各项关于投资控制目标说法不正确的一项是（ ）。见课本Ｐ134
A. 投资估算是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标
B. 施工图预算或建安工程承包合同价则是施工阶段投资控制目标
C. 各阶段投资控制目标是有机联系、相互制约、相互补充的
D. 合理的投资控制目标要有科学的依据和实现的可能性
37. 对于工程计量支付有批准权和否决权的一方 ( )。
见课本Ｐ150
A. 监理工程师 B. 项目业主 C. 施工单位 D. 设计单位
38. 在双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，且工作i-j的完成节点j在关键路线上，则工作i-j的自由时差（ ）。
A. 等于零B. 小于零C. 小于其相应的总时差D. 等于其相应的总时差
39. 关于对网络计划优化说法不正确的一项是（ ）。见课本Ｐ174
A. 工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程
B. 工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标
C. 在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作
D. 在优化工程中，出现多条关键线路，必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值
40. 一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（ ）。见课本Ｐ132
A. 设计阶段 B. 建设项目发包阶段C. 施工阶段 D. 项目竣工验收阶段
多项选择题（共 15 道试题，共 45 分。）
1. 影响建设工程进度因素的来源可能是（ ）。
见课本Ｐ170
A. 建设单位及上级机构 B. 设计、施工及供货单位
C. 政府建设主管部门D. 监理单位本省 E. 自然条件
2. 建设工程投资控制的几个阶段分别是 （ ）。见课本Ｐ131
A. 投资决策阶段 B. 设计阶段 C. 建设项目发包阶段
D. 施工阶段 E. 竣工验收阶段
3. 对下列原因，承包商可提出费用索赔是（ ）。见课本Ｐ157
A. 特殊气候条件 B. 工程变更C. 物价上涨
D. 非承包商原因引起的工程延期E. 工程延误
4. 下列各项对于建设工程投资决策可行性研究叙述有误的有（ ）。
见课本Ｐ133
A. 市场需求调查和预测是可行性研究的前提
B. 技术方案和建设条件是可行性研究的基础
C. 经济评价是可行性研究的核心
D. 可行性研究仅分为投资机会研究和可行性研究两个阶段
E. 可行性研究不能作为建设项目投资决策的依据
5. 工程网络计划的计划工期确定方法是（ ）。见课本Ｐ179
A. 当已规定要求工期时，计划工期肯定小于要求工期
B. 当未规定要求工期时，计划工期可取等于计算工期
C. 当已规定要求工期时，计划工期不超过要求工期
D. 当未规定要求工期时，计划工期一定小于计算工期
E. 当已规定要求工期时，计划工期等于要求工期
6. 为了有效地控制建设工程进度，监事工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需要自己编制的计划包括（ ）。
A. 工程项目建设总进度计划B. 监理总进度计划
C. 设计分专业进度计划D. 工程进展各阶段进度计划
E. 年、季、月进度计划
7. 建筑单位工程概算常用的编制方法有（ ）。见课本Ｐ138
A. 预算单价法 B. 扩大单价法 C. 概算指标法
D. 造价指标法 E. 类似工程预算法
8. 进度控制的管理技术方法主要是监理工程师的（ ）。见课本Ｐ170
A. 批评 B. 规划 C. 控制D. 协调 E. 教育
9. 在FIDIC合同条件下，工程支付的条件除工程质量合格外，还有（ ）。
A. 支付符合合同条件
B. 变更项目必须有监理工程师的变更通知
C. 支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额
D. 已扣完工程保留金
E. 承包商的工作使监理工程师满意
10. 对下列原因，承包商可提出费用索赔是（ ）。
A. 特殊气候条件
B. 业主未按时提供现场
C. 工人罢工
D. 施工图纸拖期交付
E. 监理工程师指示中途停止施工
11. 实际进度调整的系统过程包括（ ）。
A. 实际进度数据的加工处理
B. 分析进度偏差产生的原因
C. 分析进度偏差对后续工作及总工期的影响
D. 确定后续工作和总工期的限制条件
E. 实施调整后的进度计划
12. 投资估算的主要作用包括 （ ）。见课本Ｐ134
A. 项目主管部门审批项目建议书，可行性研究报告的依据之一
B. 项目筹资决策和投资决策的重要依据
C. 确定施工方案的依据
D. 编制初步设计概算的依据
E. 向环保部门申请建设执照的依据
13. 成本加奖罚合同的优点在于可以（ ）。见课本Ｐ144
A. 降低成本B. 缩短工期 C. 业主风险小 D. 承包商风险小
E. 提高工程质量
14. 建设安装工程的直接费的构成包括（ ）。见课本Ｐ126
A. 直接工程费 B. 措施费 C. 企业管理费D. 办公费
E. 差旅交通费
15. 建设投资的组成包括（ ）。见课本Ｐ126
A. 设备器具购置费 B. 建筑安装工程费
C. 工程建设其他费D. 预备费 E. 利税
案例分析题（共 1 道试题，共 15 分。）
1. 对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
问题：
（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？
（2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？
答：（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1）承包商受到了实际损失或损害；2）损失不是因承包商的过错造成3）损害也不是承包商应承担的风险造成４）承包商在合同规定的索赔时限内提出。（2）两次索赔处理对第一次索赔1）判定第一次索赔成立。因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提相互了索赔申请。2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。3）监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。
第四次
单项选择题（共 40 道试题，共 40 分。）
1. 在双代号网络图中，根据节点最早时间和最迟时间计算工作的时间参数说法错误的一项是（ ）。见课本Ｐ174
A. 工作最早开始时间等于该工作的开始节点的节点最早时间
B. 工作最早完成时间等于该工作的开始节点的节点最早时间加工作持续时间
C. 工作最迟完成时间等于该工作的完成节点的节点最迟时间
D. 工作最迟开始时间等于该工作的完成节点的节点最早时间减工作持续时间
2. 设备安装工程间接费取费基础，其中一种是（ ）。
A. 预算人工费+管理费B. 预算人工费+预算机械使用费
C. 预算直接D. 预算直接工程费
3. 监理工程师应随时整理进度资料，并做好工程记录，定期向（ ）提交工程进度报告。见课本Ｐ194
A. 监理单位 B. 施工单位C. 项目业主 D. 设计单位
4. 在工程网络计划中，当计算工期等于计划工期时，判别关键工作的条件是该工作（ ）。
A. 自由时差最小B. 与其紧后工作之间的时间间隔为零
C. 持续时间最长D. 最早开始时间等于最迟开始时间
5. 对于关键线路说法正确的一项是（ ）。见课本Ｐ182
A. 网络计划中的关键线路只有一条
B. 关键线路中不可能经过虚工作
C. 关键线路上的工作不必完全是关键工作
D. 单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零
6. 以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主提出费用补偿要求的索赔计算方法是指（ ）。见课本Ｐ157
A. 实际费用法 B. 总费用法C.修正的总费用法 D.修正的实际费用法
7. 在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容，技术经济指标一时尚不能明确具体予以，规定时，往往采用的合同形式是（ ）。见课本Ｐ144
A. 固定单价 B. 固定总价C. 成本加酬金 D. 可调价
8. 确定工程变更价款时，合同中没有类似和适用的价格，通常由（ ）。
A. 承包方提出变更价格，监理工程师批准执行
B. 监理工程师提出变更价格，业主批准执行
C. 业主提出变更价格，监理工程师批准执行
D. 承包商和监理工程师提出变更价格，业主批准执行
9. 为了有效地控制建设工程进度，必须对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。影响建设工程进度的因素有很多，其中（ ）的因素是最大干扰因素。
A. 资金B. 人为C. 技术D. 物资
10. 编制按（ ）分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络计划进一步扩充而得。
A. 子项目B. 时间进度C. 投资构成D. 形象进度
11. 在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是（ ）。
A. 匀速进展横道图比较法B. 非匀速进展横道图比较法
C. 前锋线比较法D. S形曲线比较法
12. 在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，调整施工进度计划可以采用的组织措施有（ ）。
A. 改进施工工艺和施工技术B. 实施强有力的调度
C. 采用更先进的施工机械D. 增加劳动力和施工机械的数量
13. 下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（ ）。见课本Ｐ126
A. 建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用
B. 生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和
C. 建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费
D. 建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种
14. 建设项目监理工作中，各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于（ ）。见课本Ｐ213
A. 自上而下流动信息 B. 自下而上流动信息
C. 横向流动信息 D. 建设项目内部与外部环境之间流动的信息
15. 在进行投资偏差分析时，进度偏差中拟完工程计划投资的表达式为（ ）。
A. 计划单价×拟完成工程量B. 实际单价×拟完成工程量
C. 计划单价×已完成工程量D. 实际单价×已完成工程量
16. 影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（ ）。见课本Ｐ170
A.人为因素 B.技术因素C.设备与构配件因素 D.水文地质与气象因素
17. 在双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，且工作i-j的完成节点j在关键路线上，则工作i-j的自由时差（ ）。
A. 等于零B. 小于零C. 小于其相应的总时差D. 等于其相应的总时差
18. 进度计划的表现形式主要有横道图和网络图两大类，下列各项对横道图和网络图描述不正确的一项是（ ）。见课本Ｐ174
A. 横道图是指计划任务中各个子项目均以一条横道表示的进度图表
B. 工作的持续时间以时间坐标为尺度绘制的双代号网络图称作双代号标时网络图
C. 按照表示工作的符号不同，网络图分双代号和单代号两种
D. 单代号网络图是以节点或该节点的编号表示工作的网络图
19. 可行性研究的核心是（ ）。见课本Ｐ133
A. 市场需求 B. 技术方案C. 建设条件 D. 经济评价
20. 对于工程计量支付有批准权和否决权的一方 ( )。见课本Ｐ150
A. 监理工程师 B. 项目业主 C. 施工单位 D. 设计单位
21. 双代号网络图中的虚箭线表示( )。
A. 实工作B. 逻辑关系C. 自由时差D. 总时差
22. 下列关于关键线路和关键节点说法不准确的是（ ）。见课本Ｐ182
A. 双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点
B. 双代号网络计划中以关键节点为完成节点的工作的总时差和自由时差相等
C. 关键线路上所有节点均为关键节点
D. 关键线路上的工作不必完全是关键工作
23. 与工程建设关系密切的单位计划系统不包括（ ）。见课本Ｐ171
A. 建设单位计划系统B. 设计单位计划系统
C. 监理单位计划系统 D. 政府部门计划系统
24. 根据FIDIC合同条件规定，一般工程计量的方法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、估价法，混凝土构筑物的体积的计量方法一般采用（ ）。
见课本Ｐ150
A. 均摊法 B. 凭据法 C. 断面法 D. 图纸法
25. 工程项目前期的信息收集主要包括计划资料、合同资料、设计文件和技术资料，工程土地规划许可证属于（ ）。见课本Ｐ233
A. 计划资料 B. 合同资料C. 设计文件 D. 技术资料
26. 原村料进场应该取样送检，取样是由（ ）进行取样并送检。
A. 建设单位代表和抽样员B. 施工质量员
C. 见证员和抽样员D. 监理工程师和见证员
27. 信息的时效性是指（ ）。见课本Ｐ212
A. 合同时间内可用的信息B. 现场提供的信息
C. 预定时间内可用的信息 D. 在有效时间内可用的信息
28. 可行性研究报告是（ ）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。
见课本Ｐ133
A. 施工单位 B. 项目业主C. 监理单位 D. 设计单位
29. 建设项目静态投资考虑的因素是（ ）。
A. 价格上涨风险引起的投资增加
B. 因时间迁移而产生的复利息支出
C. 因时间迁移而产生的单利息支出
D. 因工程量误差而可能引起的投资增加
30. 关于双代号网络图绘制规则说法不正确的一项是（ ）。见课本Ｐ174
A. 网络图的节点应用圆圈表示
B. 可以出现循环回路
C. 箭线严禁出现双向箭头和无箭头的连线
D. 必须按已定的逻辑关系绘制
31. 下列各项关于投资控制目标说法不正确的一项是（ ）。见课本Ｐ134
A. 投资估算是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标
B. 施工图预算或建安工程承包合同价则是施工阶段投资控制目标
C. 各阶段投资控制目标是有机联系、相互制约、相互补充的
D. 合理的投资控制目标要有科学的依据和实现的可能性
32. 单价法编制施工图预算的工作主要有：a．套工料单价；b．计算工程量；c．做工料分析；d．复核；e．计算各项费用汇总造价；f．准备工作；g．编制说明．填写封面
其编制步骤是（ ）见课本Ｐ141
A. f→b→a→d→c→e→g B. f→b→a→c→e→d→g
C. f→a→b→d→c→e→g D. f→d→a→b→c→e→g
33. 可行性研究的前提条件是（ ）。见课本Ｐ133
A. 市场需求调查和预测 B. 技术方案
C. 建设条件 D. 经济评价
34. 工程项目前期的信息收集主要包括计划资料、合同资料、设计文件和技术资料，下列各项属于计划资料的是（ ）。见课本Ｐ233
A. 工程设计图纸文件批复 B. 招投标文件
C. 监理大纲 D. 各合同单位的相关资
35. 工程项目的施工进度控制的起始与终止时间是（ ）。见课本Ｐ192
A. 起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目保修期满
B. 起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目保修期满
C. 起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目竣工
D. 起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目竣工
36. 用投资累计曲线（S形曲线）来进行投资偏差分析的方法是( )。见课本Ｐ158
A. 横道图法 B. 曲线法C. 表格法 D. 折线法
37. 下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（ ）。见课本Ｐ126
A. 建筑安装工程费属于静态投资B. 设备工器具购置费属于动态投资
C. 建设期利息属于动态投资D. 固定资产投资方向调节税属于动态投资
38. 在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有3项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（ ）天。
A. 6B. 9C. 12D. 15
39. 信息种类划分，根据信息的性质可分为 ( )。见课本Ｐ208
A. 生产性信息、技术性信息等 B. 历史性信息、预测性信息等
C. 预知性信息、突发性信息等 D. 战略性信息、策略性信息等
40. 在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P出现进度拖延，且拖延的时间超过其总时差，则（ ）。
A. 将使工程总工期延长B. 不会影响其后续工作的原计划安排
C. 不会影响其紧后工作的总时差D. 工作P不会变为关键工作
多项选择题（共 15 道试题，共 45 分。）
1. 工程网络计划工期优先的目的是为了（ ）。
A. 缩短计算工期B. 寻求资源有限条件下的最短工期
C. 寻求资源均衡条件下的最优工期D. 寻求最低成本时的最优工期
E. 在一定的约束条件下使工期最短
2. 工程网络计划的计算工期等于（ ）。见课本Ｐ174
A. 单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间
B. 单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间
C. 双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值
D. 双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值
E. 时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间
3. 施工过程中需要收集的主要信息有（ ）。见课本Ｐ233
A. 业主提供的信息 B. 承包方提供的信息C. 推销商提供的信息
D. 监理方提供的信息E. 与工地相关的其他信息
4. 为了有效地控制建设工程进度，监事工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需要自己编制的计划包括（ ）。见课本Ｐ172
A. 工程项目建设总进度计划 B. 总进度分解计划
C. 设计准备工作计划 D. 施工准备工作计划E. 各子项目进度计划
5. 信息的基本特征有（ ）。见课本Ｐ201
A. 真实性 B. 系统性 C. 有效性 D. 时效性E. 不完全性
6. 进度控制的管理技术方法主要是监理工程师的（ ）。见课本Ｐ170
A. 批评 B. 规划 C. 控制D. 协调 E. 教育
7. 档案管理包括（ ）。
A. 组织档案B. 技术档案C. 人事档案D. 财务档案E. 行政档案
8. 成本加奖罚合同的优点在于可以（ ）。见课本Ｐ144
A. 降低成本B. 缩短工期 C. 业主风险小 D. 承包商风险小
E. 提高工程质量
9. 对下列原因，承包商可提出费用索赔是（ ）。见课本Ｐ157
A. 特殊气候条件 B. 工程变更C. 物价上涨
D. 非承包商原因引起的工程延期E. 工程延误
10. 在网络计划中，当计算工期等于计划工期时，（ ）是关键工作。
A. 自由时差最小的工作B. 总时差最小的工作
C. 最早开始时间与最迟开始时间相等的工作
D. 最早完成时间与最迟完成时间相等的工作
11. 工程索赔费用计算中的修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括（ ）。
A. 只计算索赔事件受影响时段
B. 只计算受影响时段内的某项工作所受影响工作的损失
C. 只计算额外直接费D. 只计算额外间接费
E. 重新核算投标报价的费用
12. 下列各项对于建设工程投资决策可行性研究叙述有误的有（ ）。
见课本Ｐ133
A. 市场需求调查和预测是可行性研究的前提
B. 技术方案和建设条件是可行性研究的基础
C. 经济评价是可行性研究的核心
D. 可行性研究仅分为投资机会研究和可行性研究两个阶段
E. 可行性研究不能作为建设项目投资决策的依据
13. 建设投资的组成包括（ ）。见课本Ｐ126
A. 设备器具购置费 B. 建筑安装工程费
C. 工程建设其他费D. 预备费 E. 利税
14. 信息的基本特征有（ ）。
A. 真实性B. 系统性C. 有效性D. 时效性
E. 不完全性
15. 对下列原因，承包商可提出费用索赔是（ ）。
A. 特殊气候条件B. 业主未按时提供现场
C. 工人罢工D. 施工图纸拖期交付E. 监理工程师指示中途停止施工
案例分析题（共 1 道试题，共 15 分。）
1. 某实施施工监理的工程，建没单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2009年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。
经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示（时间单位：天）。
图1施工总进度计划
工程实施中发生了下列事件：
事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2009
年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。
事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。
问题：
1．事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。
2．事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位
采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。
答：（1）事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意2009年3月4日开工），同意赔偿损失3万元。理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。（2）事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿； 理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
相关文章：
电大《法律概论》网上形考作业答案04-30
离骚常考的重点句子有哪些04-30
语文中考答题技巧有哪些 如何安排答题时间04-30
如图是细胞膜局部结构的模式图，下列相关叙述错误的是（）A.04-30
大小相等的水平拉力分别作用于原来静止的、质量分别为04-30
对下列加点词在文中意义解释不正确的一项是A．大王来何04-30
边长为a的正n边形A1，A2，A3，…An各顶点上均有一人，某刻，这些04-30
下列句子中标点适用正确的一项是A、“吾生也有涯，而知04-30
如何计算UPS支撑时间?例如：额定容量600瓦数/1000VA输入04-30
小说家戏剧家诗人文学家之间的逻辑关系04-30