问题：
[单选] 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。A . 3月5日
B . 3月12日
C . 3月20日
D . 4月l0日
参考解析：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。据此本条应理解为：建设工程竣工前当事人对工程质量发生争议(此时已提交竣工验收报告)，经鉴定合格的，竣工日期应当以鉴定合格之日为准，工期顺延。故D选项正确。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
相关文章：
(本题涉及的考点2013年教材已经删除)根据专利法律制度04-20
2011年4月24日，甲向乙发出函件称：“本人欲以每吨5000元04-20
安全检查的方式可分为日常性检查，专业性检查，季节性检查04-20
根据外商投资企业法律制度的规定，下列关于中外合资经营04-20
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013，在04-20
建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及机构安全和功04-20
根据《环境保护法》和《环境影响评价法》的有关规定，建04-20
根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441—1986)，按04-20